公司承包合同

时间:2024-07-14 16:08:39
公司承包合同范文集合8篇

公司承包合同范文集合8篇

在当今社会,人们对合同愈发重视,很多场合都离不了合同,签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧,下面是小编整理的公司承包合同8篇,仅供参考,欢迎大家阅读。

公司承包合同 篇1

订立合同双方:

发包方:(以下简称甲方)

承包方:(以下简称乙方)

现将经营权在本合同期内发包给承包方以供经营,订立合同。

经营期间,承包方必须在本合同的法定经营范围内从事经营活动(以本公司企业法人营业执照为准)。

1、承包期内年日至年日止。发包方在承包经营期内,将公司经营权提供给承包方,发包方为此付承包方人民币每个月 元,在每个月的25号前付清。

2、承包期间,房屋租金、电费、水费等均由发包方承担。

3、承包期间,承包方有权决定公司机构设置、制定规章制度、人事聘用、任免奖惩。有权根据实际需要购求置新设置和资产,正常损坏部件、维修费用由双方承担,发包方承担费用70%,承包方承担费用30%,人为损坏,一切费用由承包方承担。

4、承包方有权根据本合同规定取得其应得到的合法收入。

5、发包方有权维护公司利益不受损害,承包期间,当月有客户投诉次数达/次。发包方有权监督本公司的经营范围,对本公司有权账务监督。

6、承包期间,发包方不得干涉承包方的经营权,必须按本合同规定保障承包方的合法利益。全面履行合同中应由发包方履行的全部条款。

7、本合同正本二份,发包方、承包方各执一份。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

公司承包合同 篇2

甲方:中建七局二公司芜湖分公司

乙方: 工程项目部

为确保本工程《建设工程施工合同》的切实履行,规范项目管理行为,加强过程控制和成本管理,提高企业的经济效益和社会信誉,本着经济上互利、工作上互助的原则,根据中建七局二公司有关管理规定,经双方友好协商订立本合同。

一、 工程概况及承包内容

工程名称: 工程

工程地点:

建筑面积:工程承包内容:承包范围和内容以甲方同业主签定的施工合同及有关合同、协议、招、投标文件为准。

二、 施工组织和管理

1、乙方经济承包责任人。

2、乙方应按公司规定设“四组一室”并配备相应管理人员。

3、乙方必须按照甲方项目管理规定组织施工生产,及时编制、收集整理项目施工中各类资料,并接受甲方各职能部门监督和管理。

三、 合同工期

以甲方同业主签定的合同开竣工日期为准( 日历天),完不成工期指标,按与建设方合同约定处罚乙方,如建设单位另有处罚或由此对甲方产生损失,亦由乙方全额承担。

四、质量标准和技术资料

1、开工前,甲乙双方签定《项目质量管理责任书》、约定甲乙双方应承担的权利和义务。

2、以甲方和业主签定的施工承包合同约定的质量标准为准,乙方在施工期间质量有严重缺陷,影响到甲方声誉时

甲方可单方面终止同乙方的承包,其责任及经济损失均由乙方全额承担。

3、乙方按照公司项目施工管理规定自行组织本工程的材料采购和验收,乙方采购的材料标准必须符合产品质量标准和施工验收规范,并得到甲方、业主和监理的认可。

4、乙方自行承担工程质量达不到合同要求的全部损失,业主对质量的奖、罚由乙方承担。

5、工程竣工资料归档约定按芜湖市档案馆规定的份数(含公司档案室一份)提交完整的竣工资料(包括竣工图)。

五、费用收取

1、甲方按工程结算总价(含安装等)提取(乙方必须严格按财务制度建立完善的财务帐务,否则甲方将按税务制度规定加收总价1.5%的个人所得税),其余归乙方承包,乙方就承包费用独立核算,自负盈亏。独自承担与施工项目有关的一切责任、风险、成本及任何损失(含与工程有关的连带责任),超支自负,节余自收。

2、乙方承包成本中包括人工费、材料费、机械费、其他直接费、现场经费、临时设施费、合同鉴证、工程保险等费用、工程结算税金及附加(税金必须由甲方代扣代交)、政府及行业规定收取的各项费用(缴费凭证原件必须交财务存档)。公司规定由项目负担的各项费用以及因本工程而发生的其他费用。

3、本工程如有业主指定分包项目或只收取总包服务费等项目,甲方根据单项工程的具体计费情况确定收取乙方管理费比例。

六、合同履约

甲方与业主签定的《建设工程施工合同》内容均由乙方负责履约,乙方承担该合同的工期、质量、履约保证金、保修金及全部经济责任,并履行其义务。

七、工程款支付

1、工程款以甲方同业主签定的合同付款方式为准,业主未向甲方付款,乙方不得向甲方要求付款;本工程需垫资施工的款额由乙方自行解决,如建设方资金不足,甲方不承担责任;乙方材料供应商或人工工资由乙方负责解决,不得向甲方索付。

2、业主工程款支付到甲方后,甲方扣除同乙方约定的管理费、税金、地方政府各项费用和应由乙方承担的其他开支后按照公司工程款支付规定履行手续后拨付给乙方,根据乙方支付方案,由甲方监督支付材料款、工资及相关费用。但必须将资金使用于本工程,不得挪用于其他事项(必须附每次的资金使用计划,资金使用计划必须有甲方派驻人员签认),否则甲方有权终止合同,全部责任乙方自负。甲方不得占用乙方资金,如特殊情况借用也必须经乙方同意。如业主工程款不到位,乙方不得以任何借口向甲方索付工程款。

八、安全文明施工

1、开工前,甲乙双方须签订《安全目标管理责任书》约定双方安全生产责任。

2、乙方须严格执行文明施工和安全施工的管理规定,杜绝发生重伤及以上安全等级事故,凡发生安全事故和文明施工不符合规定所产生的一切经济责任和损失均由乙方承担。

3、乙方应教育职工,不得发生有损甲方信誉的行为,不得发生各类治安刑事案件。

九、其他管理约定

1、为确保乙方完成履约,提高其责任心,在本合同签订后3日内交承包履约保证金万元。(如该工程保证金已交业主,甲方不收取该工程保证金但保证金收据必须保存在甲方财务科)。该保证金用于管理过程中对乙方违反合同行为的处罚,待工程完工结算办理结束后并登报公示,公示期为一个月,公示期内乙方无材料、劳务等纠纷,并办理完工程资料的移交,公示期满后(如有经济处 ……此处隐藏10597个字……以赔偿;

2、未经甲方书面同意,乙方无权以项目经理部的名义对外签订包括但不限于借款合同、担保合同等与工程施工无关的书面协议。

第十六条 项目管理:

1、乙方需认真、负责的'全面管理好该工程的所有施工工作,安全生产,依法、依规进行施工,维护和树立甲方的良好形象,甲方负责委派项目经理协助乙方负责管理该工程的具体施工工作;

2、乙方应及时、妥善处理施工现场以及项目经理部与他人发生的各类纠纷,尽量避免和减少各类损失的发生,并负责承担由此给甲方造成的损失;

3、乙方需严格按照甲方与建设方签订的施工合同的约定履行各项义务,行使各项权利,避免出现违约行为;

4、乙方应认真做好施工期间的签证、索赔、工程延期等工作,完善和弥补施工合同签约时所存在的对甲方的不利因素,争取创造最大的经济效益,避免出现亏损。

第四章 双方的权利和义务

第十七条 甲方的权利和义务:

1、为乙方的施工提供优质、高效、便捷的服务;

2、协助乙方与项目的建设方和其他各部门进行工作联系和业务沟通;

3、协助乙方处理质量事故和安全事故;

4、协助乙方组织项目的工程竣工验收;

5、为项目部及时传达和转发有关部门的文件和要求;

6、每月定期对乙方的工程进行质量、安全等方面进行指导、监督和检查;

7、甲方有权随时对乙方的施工进行有必要的监督管理,该管理包括但不限于工程款的流转、工程施工进度、工程款的支付情况、项目部的资产与负债情况、工程的文明与安全施工等;

8、甲方有权按本合同的其他约定对乙方进行专项管理。

第十八条 乙方的权利和义务:

1、维护甲方的公司形象和声誉,对其承包的工程的工期、工程质量、安全与文明施工等,均需达到建设方和相关管理部门的规定要求,对不符合要求的项目,必须及时予以整改,直至达到相关要求,且自行承担整改费用;

2、接受和配合甲方及建设方以及上级主管部门对工程进度、工程质量、安全与文明施工等的监督与检查;

3、承担《建筑法》及其他相关法律、法规的相关责任;

4、承担施工期间以及施工完成之后的各项工作,该工作包括但不限于工程竣工验收、工程的结算、工程的维修、工程所有债权债务、工程的安全事故等,并承担相应费用;

5、承担甲方与建设方为该工程项目签订的所有合同及其他文件的债、权、利;

6、承担本合同约定的相关专项权利和义务。

第五章 合同的解除

第十九条甲乙双方在本合同以下约定的条件成就后,任何一方均有权单方解除本合同。除此之外,除非甲乙双方协商一致解除本合同,任何一方均不得在本合同约定之外单方解除合同。

第二十条 甲方解除合同的条件:

1、乙方私自在甲方指定的工程款收款账户之外流转工程款达两次或者金额累计达壹佰万元以上的;

2、乙方承包的工程给甲方造成两起以上诉讼、或者诉讼金额在壹佰万元以上,且乙方无力自行协商解决的;

3、乙方拖欠甲方承包费用超过三个月未支付的;

4、乙方承包施工的工程项目因安全事故、质量事故等原因,造成甲方上质量简报、停工整改、不良行为记录等两次以上的;

5、乙方因拖欠民工工资或其他欠款,出现投诉、影响甲方公司的正常运转或者被媒体曝光等不良影响达两次以上的;

6、乙方未按本合同的约定接受甲方的管理达两次以上的;

7、乙方将工程款挪作工程以外的用途达两次以上或者金额累计达壹佰万元以上的;

8、乙方承包的工程项目的建设方、监理方或者其他职能部门书面提出解除乙方职务的文件,且经协商乙方确实不能承包经营该工程项目的;

9、乙方承包的工程项目有证据证明将要出现亏损的;

10、乙方主动提出或者其行为已证明其无力完成承包工程项目的;

11、乙方严重违反本合同或者甲方与建设方签订的合同、文件的;

12、乙方的施工行为严重违反我国《建筑法》等相关法律、法规的。

第二十一条 乙方解除合同的条件:

1、擅自与建设方签订除施工合同以外的补充合同或者其他有损乙方利息的书面文件的;

2、无正当理由扣除乙方除承包费(含税费)以外的工程款达两次或者金额累计达壹佰万元以上的;

第二十二条 任何一方按本合同的约定提出解除本合同的,甲方均需成立工作组接管该工程项目,并确保工程的顺利进行。

第二十三条甲方在接管该工程项目后7个工作日内,应该派专人与乙方办理结算事务。如因乙方的原因造成甲方解除合同的,乙方仅有权收回对该承包工程的实际投入(应按实扣除乙方施工期间出现的亏损、负债、各项违约责任等),甲方在工程完工且工程结算款到账后14个工作日内返还给乙方。如因甲方原因造成乙方解除合同的,甲方应向乙方返还对该承包工程的实际投入(应按实扣除乙方施工期间出现的亏损、负债、各项违约责任等),并按返还金额的3%向乙方支付补偿金。

第六章 合同的结算

第二十四条乙方承包的工程结算总价款到甲方公司后,甲乙双方办理本合同的结算事务。乙方应根据该工程的资产负债情况向甲方提交结算报告,甲方应在14个工作日内审计完毕。甲方扣除乙方应缴纳的承包费、税费、应付款、赔偿金、违约金等费用后,余款在结算完毕后14个工作日内全额支付给乙方。

第七章 合同的担保

第二十五条本合同项下所发生的包括但不限于承包经营项目的亏损、承包费、税费、材料及民工工资等欠款、赔偿金、违约金、甲方实现债权的费用等,由丙方为乙方向甲方提供不可撤销的连带责任的保证担保。

第二十六条 丙方的担保期限为本合同签订之日起至本合同结算完毕满两年之日止。

第八章 其他约定

第二十七条乙方承包期间,其他第三方因该工程项目向甲方提起诉讼的,乙方应及时采取有效的措施解决争端。如乙方无力解决争端,造成法院冻结甲方银行账户(基本账户)、冻结甲方银行账户资金及其他资产、或者扣划甲方银行账户资金及处置甲方资产的,乙方和丙方应在法院采取强制措施之日起三日内向甲方提供相等的资金作担保。乙方和丙方不能提供相等的资金作担保的,应按冻结、扣划资金额度或者处置资产价值的日千分之三,向甲方支付自法院采取强制措施之日起至乙方向甲方赔付之日止的赔偿金。甲方为诉讼所另行支出的全部费用由乙方承担。

第二十八条 甲乙丙三方在履行本合同期间发生纠纷,三方应先协商解决,协商不成,任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第二十九条 本合同一式三份,三方各持一份,各方签字(盖章)后生效,并具有同等法律效力。

甲方:**建筑工程公司

法定代表人:

合同签订时间:

乙方:

身份证号码:

合同签订时间:

丙方:

身份证号码:

合同签订时间:

《公司承包合同范文集合8篇.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式